当前位置:首页 > 新闻中心

委托人(甲方)建设工程设计及顾问服务的相关事项

发布时间 :2021-02-23 18:08:19 浏览: 105次 来源:网络整理 作者:佚名

委托人(甲方)建设工程设计及顾问服务的相关事项

客户(甲方):________()Development Co.,Ltd。

设计者(乙方):________国际()设计咨询有限公司

根据平等,自愿,公平和诚实信用的原则,双方已就[________________]建设项目设计和咨询服务相关事项达成协议,并同意签署补充协议(简称本协议)。协议),并共同遵守:

一、甲方委托乙方(乙方接受委托)作为设计师,负责从[________________]建设工程计划到施工图纸阶段的工程设计,并按照所附的协议条件该协议和甲方提供的设计该项目的任务书以及施工和环境规划与设计规定需要执行。

二、甲方同意按照本协议条款中指定的设计费用金额和时间支付设计费用。甲方支付了乙方每个设计阶段的设计费用后,甲方应拥有项目设计图纸的著作权。

三、乙方同意,如果乙方的设计进度因乙方自身原因而延误或设计错误,并且甲方蒙受金钱,时间或质量的损失,则乙方必须给予甲方相应的赔偿;对于这种损失的赔偿,甲方有权从甲方向乙方的任何付款中扣除。如果不能以这种方式全额扣除补偿,则甲方有权从债务中追回余额。赔偿额取决于损失的程度。但是赔偿最多等于损坏零件的设计成本。

四、乙方不得将本协议授予乙方的权利转让给第三方,也不得将其转让给第三方,但出于某些原因,当乙方的权利和义务必须转让时,乙方应甲方与乙方同意后方可进行处理,相应费用应由乙方确定,并在设计费用中分配或支付,乙方对甲方负责。有权随时终止合同并向乙方罚款。最高罚款是整个设计成本。

五、双方均同意,如果本协议中的项目引起或涉及其他相关事项,则将按照随附的协议条件处理争议。

六、本协议分六份,每份均由甲方和乙方持有,所有副本均具有法律效力。本协议自双方签署之日起生效,并且在双方履行了本协议下的所有义务之后或双方同意通过协商终止本协议时,本协议将自动失效。

客户:设计师:

________兴业()开发有限公司________国际()设计咨询有限公司

法定代表人(授权签字人):法定代表人(授权签字人):

签名:签名:

密封:密封:

电话:电话:

传真:传真:

日期:日期:

[________________]建筑工程设计合同补充协议

协议条件

内容

l一般规则

2甲方的职责

3位设计监督工程师

4乙方的责任

5设计进度

6设计成本

7停止施工,终止合同并推迟施工

8调解与仲裁

9条补充规定

1. 0通用规则

1. 1项目规模:该社区的净土地面积约为____________平方米,建筑面积(​​包括建筑面积比)约为____________平方米,地下停车场约为____________平方米,总建筑面积约为____________平方米。建筑面积以成都市产权监督办公室报告的总面积为准(不包括高架地板)。本合同的设计范围为[________________],其范围在附图中详细说明。具体设计内容应按照设计任务书和甲方在设计阶段提供的规划设计要点实施。

水利工程设计图纸人员签字_水利水电施工三类人员_水利工程设计图纸人员签字

1. 2设计内容:

1. 2. 1社区的总体规划,包括道路规划,交通组织,建筑群布置,公共建筑设置KOK体育APP ,入口规划,停车方法规划,公共空间规划和环境规划等。环境规划要求与甲方聘请的环境顾问共同完成。详细的规划设计,社区支持设施的详细规划设计,例如与红线内的建筑物连接的有盖通道,入口桥梁,遮阳篷等。

1. 2. 2各种住宅四川快乐12 ,商业,地下停车场,人防和社区支持设施的平面图,初步设计和施工图设计。

1. 2. 3上述项目中的土建,设备,支撑管道和相关室外项目的设计。

1. 2. 4在土地使用范围内协调户外景观设计(包括土建购彩东瓜 ,设备和管道的调整)。

2. 0甲方的责任

2. 1基本信息

甲方应向乙方提供设计所需的基本信息和文件购彩东瓜 ,并对甲方的完整性购彩东瓜 ,准确性和时限负责,包括:

2. 1. 1乙方已完成详细的平面设计图,作为施工图设计的基础。由于乙方是该项目的计划设计师,因此甲方将不再提供完整的计划设计图和相应的电子文件。

2. 1. 2由于乙方是该项目的设计单位,因此甲方在项目设计阶段的此阶段向乙方提交与设计有关的基本信息。如果甲方不作声明,它将继续保持其有效性。甲方现阶段将不再提供任何服务。

2. 1. 3在此阶段,甲方必须向乙方提供设计所需的基本信息,包括:

a。地段中城市道路的相关信息(该信息与设计阶段分开提供);

b。方案,扩展,施工图设计任务书;

c。相关政府批准文件

d。设计所需的其他相关材料。

2. 2协调:甲方负责协调与项目和市政整体布局有关的事项,乙方应积极合作。

2. 3批准:甲方负责在约定的时间范围内完成设计批准文件,批准后所需的设计变更应按照6.第5条处理。

2. 4设计费的支付:甲方应按时支付设计费,以及由于甲方根据合同变更或修改设计而造成的工作量增加或减少而必须支付的费用。协议条款。

2. 5甲方与总承包商之间的合同中应明确指出,在项目完成后,施工图纸应由总承包商根据在建项目修改清单进行全面修订然后交付给甲方,乙方应无条件协助完成竣工图的编制。

3. 0设计监督工程师

3. 1甲方代表甲方委托设计监督工程师对乙方为该项目提供的建筑工程设计和咨询服务的全过程进行监督。 《设计监督管理办法》明确了设计监督的职责范围,运行方式,监督规则,工作方法及其他有关事项。

3. 2设计监督工程师应在满足相关国家设计规范的前提下,按照甲方的要求,监督甲方的设计工作的质量和经济合理性。

4. 0乙方的责任

4. 1在签订本协议后的十五天内,乙方必须向甲方提交完整的“现场施工合作服务计划”,并且乙方必须在甲方批准后严格执行该计划,以确保建设阶段的有效进展。 《现场施工合作服务计划》应当明确人员配备,人员素质,现场人员与乙方总部的关系,现场负责人和现场负责人的权限。解决问题以及解决问题的及时性。

4. 2乙方应以负责任的态度积极与设计监督工程师合作,并必须在满足相关国家规定的前提下确保设计经济和技术指标达到最佳。必要时,乙方应将设计计算结果提交设计监督工程师进行论证。如无正当理由,乙方应采用设计监理工程师验证后提出的优化建议和设计修改方案。如果双方之间有争议,可以要求专家核实,以专家为准。

4. 3设计阶段

乙方负责以下阶段的设计:

4. 3. 1规划方案设计;

4. 3. 2扩展设计(如果甲方简化,请在此阶段取消设计,否则将按照政府有关部门的规定实施);

4. 3. 3施工图设计;

4. 3. 4环境设计中结构,水电等的协调设计。

水利水电施工三类人员_水利工程设计图纸人员签字_水利工程设计图纸人员签字

4. 4个设计项目

乙方负责以下项目计划,扩建设计和施工图设计。必须对设计的适用性,正确性和经济合理性负全责。

4. 4. 1座建筑物;

4. 4. 2结构;

4. 4. 3机电(强弱电,给排水,通风和空调,气体设计,气体设计需要考虑其保留的位置以及与相关专业的关系,但不能负责具体设计)和市政管网系统连接设计;必须在总图中阐明社区中各种管线与市政管线之间的关系;

4. 4. 4个人防工程(根据人防建设报告的要求,需要在独立的人防工程图纸中注明);

4. 4. 5陆地区域内的一般平面。

a。总体布局设计图应反映环境规划设计;

b。水电设计总水平应与环境道路设计相结合,为环境工程提供衔接;

c。提供管道的全面计划(水,强弱电,天然气等系统)。

4. 4. 6道路交通及室外大门,围栏,游泳池和垃圾收集站等结构设计;

4. 4. 7室内装饰(包括住宅和地下室等所有建筑物的常规装饰);住宅和公寓的入口大厅和电梯大厅;对于非常规设计(例如有特殊要求的室内装饰设计)的附加费用,另作讨论;

4. 4. 8外墙装饰(所有建筑物的外墙装饰)和加深设计。该设计应包括建筑物的各种栏杆,立面的颜色分离图,砖块的布局,高架层,防盗问题,门窗表,阳台的大样本以及综合设备管线的布局,每间公寓的详细尺寸扩大等。

4. 4. 9专业公司的智能设计与设计评审。

4. 4. 10室内交通设计(指地下室的停车位,车道等);

4. 4. 11一些特殊的专业审核与合作:甲方委托其他单位由相关专业公司进行设计或设计,安装时,乙方应对其计划和施工图进行审查,协调和负责。管道布局。

4. 4. 12环境设计审查与合作:

a。为了使景观设计师提交甲方的设计结果的所有阶段和所有设计变更图,景观设计师将同时向甲方提交相同的图纸和相应的电子文档的副本,乙方可以确定设计技术实施评审,并与相应的结构,水和电进行专业合作。

b。乙方需要指定至少一名经甲方批准的人员,负责与景观设计师的沟通与合作,并在项目完成前维持负责人的稳定性。如果由于实际情况需要进行更改,请事先征得甲方的同意。与乙方协商后很清楚。

c。乙方负责景观设计的协调;在设计过程中,有必要加强与甲方和景观设计师的沟通协调。与景观设计师合作,完成高质量各个阶段的设计工作;乙方承担该项目。负责景观设计所有设计效果的总体责任是景观设计师的主要责任。

d。随时接受甲方和景观设计师进行的建筑设计和景观设计技术咨询,并及时回答甲方和景观设计师提出的相关问题。

e。乙方的设计负责人或乙方的景观设计协调员(可以代表乙方的意见书)参加甲方组织的景观设计各个阶段的评审会议。如果景观设计与建筑设计不一致,则甲方B应负责设计并提出对景观设计或建筑设计的调整。

f。乙方以对设计负责的态度,应景观设计的需要,与景观设计师和甲方就有关专业的建筑设计和调整进行积极深入的讨论,并及时,必要地进行调整。

g在景观设计的各个阶段对景观设计进行评审,并在景观设计范围内对所有景观设计的技术可行性进行评审,并及时向甲方和景观设计师提出评审意见。

h。乙方应在收到图纸或设计变更文件之日起三个工作日内,向甲方提交一份审查意见副本。景观设计师将根据审查意见进行必要的设计调整。

i。当景观设计师不同意复审意见并征求乙方意见时,乙方有责任及时,积极地向景观设计师解释并进行进一步的磋商。

j。当景观设计师与乙方无法就复审意见达成共识时,乙方可以要求甲方协调乙方与景观设计师之间的工作,甲方应阐明最终意见。

k。对于景观设计师的景观设计范围内的所有施工图设计和设计变更,请进行结构,水,电,通风等相关专业施工图设计。

l。景观设计师应根据乙方的审核意见或甲方的最终意见对施工图阶段的图纸进行最终调整,并提交调整后的施工图。乙方收到施工图并获得甲方的批准意见后,请在三周内完成所有施工图设计,包括结构,水,电,通风等相关专业,以及景观设计需要。施工图的设计变更。乙方负责根据甲方的施工进度合理安排每张专业图纸的生产时间。根据实际情况需要更改时间,由双方协商确定。

m。景观设计师根据乙方的审核意见或甲方的最终意见对景观设计变更进行最终调整,然后提交调整后的设计变更。乙方收到设计变更并获得甲方对设计变更的批准意见后,在一周之内完成所有施工图设计,包括结构,水,电,通风等相关学科。由于景观设计需要改变必要的建筑施工图的设计变更图,根据实际情况,如果需要更改时间,则需要在双方协商后确定。

n。对于乙方完成的所有施工图和设计变更图,乙方应提交甲方图纸12套,甲3图纸一套和相应的电子文件一套。

水利工程设计图纸人员签字_水利水电施工三类人员_水利工程设计图纸人员签字

哦。乙方负责保护项目设计(包括景观设计)的知识产权。乙方无权向甲方和景观设计师以外的任何个人或组织展示和披露景观设计师的任何设计结果。否则,甲方有权随时终止合同并对乙方处以罚款。罚款的上限是整个景观设计合作服务费,甲方保留对乙方承担法律责任的权利。

p。幕墙设计的回顾与合作:

乙方全权负责幕墙设计的控制,合作和咨询。

乙方应在甲方指定的时间内提交幕墙设计条件图,在幕墙设计过程中对计划提出意见,控制幕墙设计过程,并审查幕墙的合理性和可行性。设计。

4. 5个多计划比较

对于4. 4中应由乙方完成的设计,例如外墙设计,结构系统,消防系统,通风和排气系统,中央空调系统以及给排水系统(2至3个提供比较的系统成本和参数)应通过多个计划进行比较(如有必要,使用彩色效果图),应选择最佳计划,由甲方确定最终的实施计划,其他内容应根据甲方的需求。

4. 6成本控制

乙方应确保所有设计计划在经济上都是合理的,并进行仔细的计算。如果甲方认为设计过程中存在经济上的不合理现象,则乙方有权质疑乙方,甚至有权要求乙方提供相关计算。 ,乙方应给出合理解释并积极配合。钢材和混凝土的消耗指数(按建筑面积每平方米计算)可以参考成都同类建筑的消耗指数,但应根据项目设计的实际情况进行调整。如果双方之间有争议水利工程设计图纸人员签字,可以聘请专家进行示范和专家示范。结果为准。

4. 7设计规范和技术规则

除甲方对每个阶段提交的设计任务有特殊要求外,4. 4中的所有相关设计都必须按照国家颁布的有关规定进行设计,以确保设计质量。当采用适合我国国情的国外先进技术,材料和设备,而我国没有此类规格或技术规则时,经有关授权单位批准,可以参照国外使用。

4. 8个设计图纸

在规划设计图符合政府为规划建设而提交的工程图的内容,数量和深度的要求的前提下,还应当提供以下工程图:设计说明,经济技术指标会计(包括面积指数统计),总体规划,花园设计图像图购彩东瓜 ,交通分析图,消防演示图,住宅标准楼层,复式和其他飞机,商业,会所,幼儿园,地下室等的平面图,横截面,立面图和主方向透视图。

4. 8. 1乙方应在甲方要求的设计过程中提交10套图纸进行讨论。甲方至少提前两天提交图纸请求。

4. 8. 2乙方应根据施工报告的要求,提供计划所需的10套图纸和文件(包括三幅彩色透视图和三幅沿街立面的彩色图)。如果没有明确的初步设计,则乙方应按甲方的要求提供政府部门在此过程中所需的图纸和文件。

4. 8. 3乙方应按以下说明交付设计图(13套施工图设计图,一套A3图和一套用于全套施工图设计的CD-ROM)在文章5. 0中。如果甲方需要添加图纸,则甲方应支付费用,乙方应代表他支付费用。

4. 8. 4如果甲方分包的特殊设计需要乙方合作调整图纸,则乙方应根据甲方的要求进行调整和综合,直至特殊设计完成。

4. 8. 5张图纸的装订必须分类为成套图纸(包括每个专业的图纸),并且每套图纸都必须具有图纸目录列表以供甲方检查。

4. 8. 6乙方在完成规划提案时必须提交1:300的总体模型。

乙方在进行立面设计时必须提交1:75单一工作模型(根据设计立面颜色制作)。必须在完成施工图之前完成这项工作。

4. 9岩土工程勘测孔的布置图

乙方必须在使用岩土工程勘察报告前30天向甲方提交岩土工程勘察孔的布置图和技术要求,以便甲方能够及时进行岩土工程勘察招标,并向甲方提供岩土工程勘察报告。 B准时报告。否则,由于乙方的原因,甲方未及时向乙方提供岩土工程勘察报告,将影响乙方的出具时间,并承担全部责任。

4. 10个估算

乙方负责编制两种类型的工程设计概算,一种是实际概算,另一种是按甲方在装修取消后给出的每平方米成本编制的概算。如果没有初始设计,则应在初始设计完成的同时交付。为了满足该项目的管理,招标和建设需要,甲方可以重新印制部分或全部设计和概算供使用。

4. 11雇用顾问或协助部门

乙方在必要时可聘请顾问进行设计指导工作。这些费用已包含在乙方的设计费用中,但乙方应由甲方负责。对于甲方因工作需要而聘用或推荐的专业顾问,费用应由甲方确定并由甲方支付。

4. 12现场施工合作服务

将按照双方签署的“现场施工合作服务计划”执行,以确保施工阶段的有效进行。

4. 13采购材料和机电设备

在初步设计阶段(如果没有初始设计,则将在计划的优化设计完成后的一周内完成此工作),乙方必须提供设备清单水利工程设计图纸人员签字,并向甲方合理推荐为了选择各种材料和机电设备(产品手册四川快乐12 ,(规格,价格),甲方在准备施工图之前最初选择的机电设备只是临时考虑,乙方有义务调整设计在正式签订订购合同后,应甲方的要求,乙方应协助参加技术谈判,提供选择和鉴定意见。

4. 14施工验收,乙方必须与甲方合作进行施工验收。

4. 15参与并协助甲方收集基本数据(指供应,方向,位置图数量,地形图,风向,日照,天气,电源,供水和排水,电话,有线电视,煤气等信息)。参与并协助甲方获得规划设计和施工图设计的批准。

水利工程设计图纸人员签字_水利工程设计图纸人员签字_水利水电施工三类人员

4. 16负责提供销售所需的图纸(建筑效果图,可准确指示结构柱或剪力墙的各种平面图)和文字说明。甲方负责排版和打印等其他任务。

4. 17为了确保设计文件的及时性,乙方应应甲方的要求以设计变更表的形式通知部分变更,或者设计本身违反规格或遗漏。将相应的电子文件提交甲方备案。对于以蓝图形式进行的更改,乙方应及时完成整个图纸中的相应部分。

4. 18帮助甲方获取了竣工证书和房地产所有权证书等职业文件。

4. 19应及时将设计过程中所需的设计材料或其他需要甲方合作的事项通知甲方。

4. 20在项目完成前,乙方应确保项目主要设计者的稳定性。未经甲方同意,乙方无权更换设计人员以确保设计后的现场服务质量。

4. 21在签署本协议后的一周内,向甲方提交“设计计划”。该计划应详细说明乙方的设计进度,人员配备,人员素质和首席设计官;乙方必须本项目的设计配备有经验丰富,创新的建筑师和工程师来进行设计工作。

4. 22在设计过程中,乙方应严格保密甲方提供的信息,并保证不会在其他开发商的项目中使用该设计。

4. 23对于设计过程中的重要问题,在进行下一步设计之前,乙方应先送交甲方审查。这些问题指的是:

4. 2 3. 1建筑物的总体平面图,平面图,立面图和剖面图。

4. 2 3. 2基本形式和结构选择。

4. 2 3. 3个重要系统,例如给水,排水,电力,消防和天然气。

4. 2 3. 4立柱,横梁和隔断墙的平面图,并指示开关,空调和插座的位置。

4. 2 3. 5有关其他问题,请参阅设计规范的特定要求。

5. 0设计进度

5. 1规划调整,建筑方案设计阶段

根据双方的讨论,决定乙方必须提交完整的图纸,以用于20____年的项目设计和施工报告。

5. 2扩展设计

根据双方的讨论,决定乙方必须提交全套图纸,以进行20 ____年的初步扩建设计和施工报告。

5. 3施工图设计

经过双方的讨论,决定乙方应:

a。在20____________________________之前提交一些商业区的施工图;

b。在20______________________________________年之前提交整个商业区和小型高层建筑的施工图(包括小型高层建筑的下半部分的地下车库,而不是高层住宅建筑物的地下车库);

c。在______________________________________________________ ____________________________的20 ____________________________之前提交七栋高层住宅建筑(包括地下车库)的施工图;d。在________________________________________________________________的20 __________________提交总体规划施工图。

e。如果由于特殊原因需要调整时间,则必须由双方讨论并确定。 The construction drawing design must meet the relevant national drawing depth specifications and be approved by the government until Party A is satisfied.

5.4 design delays

In the construction drawing design stage, Party A shall submit the construction report for the partial design within the specified time in accordance with the requirements of Party A. If the design progress cannot be carried out normally due to the design materials provided by Party A, the approval time or other reasons caused by Party A, the affected design progress shall be postponed accordingly.

6.0 design cost

6.1 The design cost is the cost paid by Party A to Party B for the completion of the work agreed by Party B in this agreement. The design fee includes tax and various funds and fees levied with tax. According to national and local regulations, Party B should pay various fees to relevant government departments. The design cost is composed of two parts: construction engineering design cost and field service allowance.

6.1.1 Construction engineering design fee: The construction engineering design fee is calculated by the lump-sum unit price, and the lump-sum unit price includes any costs incurred by Party B in completing Party B’s responsibilities stipulated in this agreement, and in any case the lump-sum The unit price will not be adjusted. The unit price of the lump sum is: four hundred and seven yuan per square meter of construction area. According to Article 1. 1, the tentative construction project design fee of the project scale is ¥____________ million (RMB ________________ million). The settlement amount of the construction project design fee shall be settled according to the total area of ​​the pre-sale area (except for the overhead floor) report issued by the Chengdu Property Supervision Office;

6.1.2 On-site service allowance: On-site service allowance is for contract use, and will not be adjusted under any circumstances. The total amount is ¥________ million (RMB ____________ million), and the specific payment method is negotiated by both parties;

6.1.3 Design cost (construction engineering design fee + field service allowance): The design cost is tentatively set at ¥____________ million (RMB ________________ million).

水利工程设计图纸人员签字_水利水电施工三类人员_水利工程设计图纸人员签字

6.2 The construction project design fee is composed as follows:

6.2.1 completed the design phase of the plan, accounting for 30% of the total construction project design cost, which is ¥________ million;

6.2.2 completed the initial stage design, accounting for 20% of the total construction project design cost, which is ¥________ million;

6.2.3 Complete the design of the construction drawing stage, accounting for 50% of the total construction project design cost, which is ¥________ million.

6.3 Payment procedure: The construction engineering design fee is paid in stages according to the following stages. After each stage of work is completed, Party B must submit a payment application to Party A, and Party A will complete the payment within 20 days after signing the payment opinion formalities.

6.3.1 Payment of construction engineering design fees:

a。 Within 15 days after the contract is signed, 10% of the tentative construction project design fee shall be paid, which is ¥________ million;

b。 After the plan design document is completed and approved, 20% of the tentative construction project design fee shall be paid, which is ¥________ million;

c。 After the preliminary design documents are completed and approved by Party A and approved by the government, 20% of the tentative construction project design fee shall be paid, which is ¥________ million;

d。 After the facade decoration construction drawing and external wall node design are completed and approved, 10% of the tentative construction engineering design fee shall be paid. That is ¥________ million;

e。 After the delivery of a complete set of single construction drawings (including indoor and outdoor decoration drawings) is approved by Party A and approved by the government, 30% of the tentative construction engineering design fee shall be paid, which is ¥________ million;

f。 After the delivery of a full set of general plans (including environmental part structure, water and power coordination, etc.), pay 5% of the tentative construction project design fee, which is ¥________ million;

g After the project has passed the government's inspection and acceptance and obtained relevant certificates, the total area of ​​the pre-sale area (except for the overhead floor) reported by the Chengdu Property Supervision Office will be used to verify the construction project design fee and settle it. Refund more and less make up.

6.3.2 On-site service allowance issuance: On-site service allowance is issued by Party A according to the service conditions of Party B’s on-site service personnel;

6.3.3 Both the construction engineering design fee and the field service allowance Party B must provide Party A with invoices that meet the financial requirements.

6.4 Additional compensation

After the preliminary design approval, during the construction drawing design process, if Party A proposes major changes that cause serious rework of the design, Party A shall compensate Party B according to the actual situation and the amount of compensation shall be negotiated by both parties. Party B shall make its best efforts to complete the design task within the original scheduled delivery time.

6.5 Party B shall be responsible for the necessary designs within the scope of the original design for modification, alteration, and supplementary design. During the execution of the design tasks by Party B, if Party A makes minor changes to the design or changes the design, Party B will not charge additional fees. If Party A makes major changes to the design, both parties A and B should sign a supplementary agreement immediately, and the cost will be extra, and Party B should promptly Arrange design changes without affecting the construction of the project.

7.0 Stop construction termination agreement and postponement

7.1 stop construction

When Party A terminates or interrupts the construction project, or Party B is notified to stop the work indefinitely, the construction of the project shall be suspended. Party A shall charge according to the stage described in Article 0 of 6. and pay Party B accordingly. Part or all of the design costs made, this agreement shall be terminated after Party B has collected the costs.

7.2 Delayed construction

When the suspended construction project resumes within three years without major changes, the construction of this project is considered postponed and this agreement is still valid. Party B shall continue to provide all design services in accordance with the terms of the agreement. All fees collected in accordance with Article 6.0 shall be regarded as part of the service provided in the project cost. For any additional work caused by the postponement of construction, Party A shall compensate Party B according to the actual situation.

8.0 Mediation and Arbitration

8.1 Negotiation

During the design or after the completion of the design, if there is a dispute over the implementation of the terms in the agreement signed by both parties, it should be resolved through friendly negotiation.

8.2 Mediation and Arbitration

If the above-mentioned negotiation method fails to resolve the dispute, the competent authority of Chengdu shall mediate or submit the dispute to the relevant arbitration institution of Chengdu. Both parties shall abide by the arbitration and decisions made during the arbitration process. During the arbitration process, in addition to the arbitration clauses, other clauses shall continue to be valid and be implemented in accordance with them.

9.0 Supplementary Provisions

9.1 "Design Tasks", "Design Plan", "Design Supervision Management Measures", "On-site Construction Cooperation Service Plan" are an effective part of this agreement.

9.2 Any inconsistent or contradictory clauses in the model contract (contract text produced by the Ministry of Construction and the State Administration for Industry and Commerce) and this agreement shall be implemented in accordance with this agreement, and Party B shall not have any objections.

9.3 Matters not covered in this agreement, the two parties will negotiate separately.

亚博APP安全有保障

售前咨询热线

010-156789480

客服QQ咨询

  • 最新案例

关注KOK体育app-KOK体育app官网

扫描关注KOK体育app-KOK体育app官网

关于KOK体育app-KOK体育app官网

关于我们 联系我们

咨询热线:010-156789480 QQ:125859990 邮箱:shaivalshah.com

公司地址:江苏省无锡市灵山大佛区 148号

KOK体育app-KOK体育app官网 版权所有苏ICP备1578990号